材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 ( )确定交货地点。
A.由双方协商
B.由采购方自行
C.按交易习惯
D.由供货方自行
答案是：AC
根据建筑法，关于建设项目工程分包，下列说法正确的有（ ）
A.承包单位可以将所承包的工程转包给他人
B.所有的分包商都要经建设单位认可
C.分包商应该对建设单位负责
D.如果分包商所承建的工程出了质量事故，业主可以要求总承包商承担
答案是：BCD
不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。
A.监理合同可以是个人
B.监理合同的订立必须符合工程建设程序
C.监理合同的订立不需符合工程建设程序
D.委托监理合同的标的是服务
答案是：C
《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.所需清理修复工作
答案是：C
索赔按目的划分包括（ ）。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.合同内索赔
答案是：C
招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（ ）。
A.评标委员会算出的评标价
B.招标人编制的标底价
C.中标人的投标价
D.施工图预算价
答案是：C
下列有关暂停施工说法不正确的是（ ）。
A.承包人应按工程师要求停止施工
B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
答案是：B
建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（ ）。
A.减少合同中约定的工程量
B.改变有关工程的施工时间
C.删除承包范围内的部分工作
D.更改工程有关部分尺寸
答案是：C
承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
答案是：A
发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故（ ）。
A.所需费用和延误工期由承包人负责
B.所需费用和延误工期由
答案是：B
施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（ ）承担责任。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和工程师
答案是：B
施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（ ）后可推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师
B.发包人以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意
D.工程师征得承包人同意
答案是：B
依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。
A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
答案是：A
依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（ ）。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成
答案是：B
设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（ ），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸
B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费
C.工程施工完成竣工验收工
答案是：C
依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（ ）。
A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止
B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知
答案是：D
在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）。
A.视为撤回仲裁申请
B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决
D.移交人民法院判决
答案是：A
招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（ ）。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
答案是：C
工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（ ）日确认为承包人的竣工日。
A.承包人自检合格
B.承包人递交竣工验收报告
C.竣工检验开始
D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字
答案是：B
企业法人（ ）取得法人资格。
A.成立之日
B.注册资金到位后
C.建立组织机构后
D.经工商行政管理机关核准登记后
答案是：D
某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ ）。
A.不必追究对方的违约责任
答案是：C
工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ ）。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担
B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
C.追加合
答案是：A
如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（ ）。
A.只需经过发包人的书面同意即可
B.只需经过工程师的书面同意即可
C.需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意
D.任选发包人和工程师同意都行
答案是：C
在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（ ）。
A.检验由发包人负责，费用由承包人负责
B.检验由发包人负责，费用由发包人负责
C.检验由承包人负责，费用由承包人负责
D.检验由承包人负责，费用
答案是：D
施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程
答案是：A
因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ ）。
A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的责任
D.监理单位承担连带责任
答案是：A
公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
答案是：A
工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。
A.报价
B.能力
C.资历信誉
D.规模和经济实力
答案是：B
建设项目施工规模在（ ）万元人民币以上估算价的必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
答案是：C
勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状态。
A.成立但不生效
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立
答案是：A
必须以第三方财产提供担保的方式是（ ）担保。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
答案是：A
某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）。
A.因迟到而自然无效
B.必须经要约人发出接受通知后才有效
答案是：C
依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
A.延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.业主提前占用部分工程导致
答案是：C
因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（ ）赔偿。
A.监理单位
B.总监理工程师
C.监理单位的法定代表人
D.具体的监理人员
答案是：A
某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（ ）索赔，以补偿自己损失。
A.业主
B.工程师
C.设备生产厂
D.设备供货商
答案是：D
某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天
答案是：A
材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。
A.提取全部材料，按实际交付数量付款
B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C.拒绝提前提货，拒付货款
D.提取
答案是：D
施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。
A.地基基础工程
B.屋面防水工程
C.设备安装工程
D.排水管道工程
答案是：B
施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。
A.工程师已拒绝索赔要求
B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
C.承包人的索赔要求已成立
D.需等待发包人批准
答案是：C
在（ ）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A.设计合同
B.监理合同
C.施工合同
D.物资采购合同
答案是：B
FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（ ）。
A.承包商承担部分责任
B.业主可要求承包商承担全部责任
C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D.应由指定分包商承担全部责
答案是：C
按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（）。
A.按订购数量及时支付货款
B.按实际交货数量及时支付货款
C.待供货方补齐缺少的数量后再支付
D.按订购数量支付，供货
答案是：A
工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（ ）不属于工程师的权力。
A.检查承包人现场同期的记录
B.指示承包人缩短合同工期
C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D.把批准的索赔要求纳
答案是：B
按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（）。
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求
B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要
C.不预先支付任何款项
答案是：C
FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（ ）。
A.不应返还保留金
B.应退还一半保留金
C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半
D.应全部退还保留金
答案是：C
当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为（ ）合同。
A.技术开发
B.技术转让
C.技术咨询
D.技术服务
答案是：C
在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。
A.合同内注明工期
B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和
C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数
答案是：B
业主对分包合同的管理主要表现在（ ）。
A.对施工现场的协调管理
B.对分包工程的支付管理
C.对分包工程的批准
D.行使对分包商的自主选择权
答案是：C
FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后84天内，承包商应向工程师报送（）。
A.最终报表
B.竣工报表
C.结清单
D.临时支付报表
答案是：B
某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（ ）。
A.材料采购合同
B.设备采购合同
C.委托合同
D.承揽合同
答案是：D
依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。
A.立即发出解除合同通知
B.立即停工并发出通知要求支付预付款
C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付
答案是：C
在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
答案是：B
某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工
答案是：B
某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
答案是：A
FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（ ）。
A.业主合同内的暂列金
B.承包商应交付的定金
C.业主应交付的定金
D.承包商应得的工程款
答案是：D
某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
答案是：D
下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
答案是：C
关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包
答案是：B
当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效
答案是：B
在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人
B.承包人单位法定代表人
C.总监理工程师
D.发包人代表
答案是：B
合同生效应当具备的条件不包括( )。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必须采用一定的合同形式
答案是：D
承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。
A.应从委托人方获得附加监理酬金
B.应从委托人方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
答案是：D
在施工合同中，( )是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.工程施工期内对施工现场的照管负责
答案是：D
设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求
答案是：D
工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A.乙项目经理
B.甲施工企业
C.建设单位
D.具体施工人员
答案是：B
合同法律关系内容包括( )。
A.行为
B.权利
C.当事人
D.智力成果
答案是：B
某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
答案是：C
双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。
A.将财产返还给对方
B.赔偿损失
C.继续履行
D.追缴财产
答案是：B
按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日
答案是：C
依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
答案是：C
在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。
A.公共行为引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
答案是：B
当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补 充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
答案是：C
某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是( )。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
答案是：D
某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。
A.3
B.5
C.7
D.10
答案是：A
监理公司具有法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
答案是：C
对于投保人而言，保险的根本目的必须通过( )实现。
A.调解
B.仲裁
C.诉讼
D.索赔
答案是：D
当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定( )
A.向上级仲裁机构申请执行
B.向人民法院申请执行
C.向首席仲裁员申请执行
D.向人民法院起诉
答案是：B
在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )
A.保证
B.质押
C.定金
D.留置
答案是：D
下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( )
A.代理期间届满
B.代理事项完成
C.作为代理人的法人终止
D.被代理人死亡
答案是：D
对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。
A.人民法院
B.监理单位
C.建设行政主管部门
D.建设单位
答案是：A
在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无需通知对方
B.撤销合同，但应当通知对方
C.解除合同，无需通知对方
D.解除合同
答案是：D
在下列解决合同纠纷的方式中，（ ）是不以双方自愿为前提的。
A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
答案是：D
在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
答案是：D
可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ ）撤销。
A.建设行政主管部门
B.设计单位
C.监理单位
D.人民法院
答案是：D
下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ ）。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之
B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
C.公证与签证的效力等同
D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力
答案是：B
监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ ）赔偿损失。
A.建设单位
B.监理单位
C.监理工程师
D.项目经理
答案是：A
合同法律关系（），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体
B.客体
C.内容
D.事实
答案是：A
工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务完成的进度
答案是：C
在下列各项中，符合代理特征的是( )。
A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志
D.代理行为的民事责任由代理人承担
答案是：C
招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省、市政府部门提供的专家名册
答案是：D
施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
答案是：A
当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
答案是：C
对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。
A.合法行为
B.违法行为
C.自然事件
D.社会事件
答案是：D
债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。
A.定金
B.留置
C.抵押
D.质押
答案是：C
施工合同文本规定，承包人有权( )。
A.自主决定分包所承包的部分工程
B.自主决定分包和转让所承担的工程
C.经发包人同意转包所承担的工程
D.经发包人同意分包所承担的部分工程
答案是：D
为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。
A.投标截止日
B.风险事件发生日
C.投标截止日前第28天
D.承包商接到中标通知书日
答案是：C
招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
答案是：C
因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( )推迟开工日期。
A.工程师应以书面形式通知承包人
B.应当经过承包人批准
C.发包人与承包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
答案是：A
FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书
答案是：D
合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。
A.标的
B.数量
C.质量
D.价款
答案是：A
能够作为保证人的为( )。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
答案是：B
监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目，必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.500
答案是：A
建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
答案是：D
承包人负责采购的材料和设备，应( )。
A.发包人负责检验试验，费用发包人承担
B.发包人负责检验试验，费用承包人承担
C.承包人负责检验试验，费用承包人承担
D.承包人负责检验试验，费用发包人承担
答案是：C
一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同是价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款。但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方
答案是：D
目前为：
2/2
页
首页 上页 下页 尾页