题目 更新时间：2023/10/23
涂料施工合同(3篇)
答案
涂料施工合同 篇1
甲方需进行钢结构防火涂料施工，现委托乙方实施，为明确双方权利、责任、义务，经双方充分协商，签订本合同，双方必须共同遵守。
承包方式：乙方根据甲方蓝图设计要求购送钢结构防火涂料并负责施工; 工程总价：按上述承包范围的总面积为约8400 M2，施工总价为人民币：￥179200.00 元，人民币大写：拾柒万玖仟贰佰元整。工程完工以实际建筑边到边的面积计算为准。工程施工中材料涨跌与本合同价格无关。
本工程定于2015年9月4日开工至2015年9月30日完成合同约定的钢结构防火涂料施工工程量。工程施工中，因不可抗拒的因素工期顺延。
乙方根据设计要求选用防火涂料，根据国家施工规范进行施工，并提供防火涂料合格证。
自本工程合同签订之日起，甲方即应支付工程总造价为人民币：￥179200.00 元，人民币大写：拾柒万玖仟贰佰元整，乙方收款后在两个工作日内安排进场，至9月30日前完成施工。
1、甲方委派工地代表为甲方现场负责人，具体负责工程监督、协调及工程签证等事务，甲方中途更换驻工地代表，要求书面通知乙方。
2、乙方材料进场，甲方现场人员在24小时内进行验收，如不验收视为材料合格。
1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工。
2、如因防火涂料质量有问题，不符合要求，由乙方负责返工，费用由乙方承担。
3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度，积极配合甲方现场管理人员工作。
4、乙方严格按照安全施工规程进行施工，否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。
1、合同签订后，任何一方在半个月内不履行合同的，均须赔偿对方总工程款10%的违约金，如损失大于10%则按实际发生赔偿。
2、甲方不按合同约定支付工程款，每拖延一天，工期顺延，超过六天，按合同总价，每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%，停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担，工期顺延。
3、乙方逾期施工和完工，从逾期第六天开始，每逾期一天，按工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。
因天气、地震、战争或其它非甲、乙双方所能控制的原因导致甲、乙双方不能依本合同履行其义务的，甲乙双方均不需负赔偿责任。
发生纠纷双方应友好协商，若协商不能解决，依法解决。 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。 本合同自签订之日起生效，到竣工验收和所有款项结清之日起自然失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日涂料施工合同 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司部分外墙防水涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程地址： 西安市科技一路赢苑雅筑
2.施工内容：外墙防水涂料粉刷 ，总面积约 平方米。
3.工程开工日期： ___年______月______日
4.工程竣工日期：______年______月______日
5.工程承包方式：包工。
6.工程总天数：天,雨天顺延。
第二条 工程价款
工程价款按照总计 元计算(大写) 元。
第三条 工程质量及验收
1.工程使用主要材料由甲方提供。
2.工程验收标准：所有外墙面1层防水涂料，窗边补胶。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
第四条 付款方式
合同签订后，甲方在工程开工后两天付 10 %的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票或收据后，甲方支付 70 %的工程款，剩余的 20 %工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后一次性付清。
第五条 工程工期
乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第六条 工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第七条 其他事项
本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方应为工人购买人身意外保险。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方
负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。
第八条 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条 争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。
第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
签约日期： 年 月 日涂料施工合同 篇3
本合同为固定单价合同，此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。
③工程做法:
2.3、进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致。
2.4、材料进场均须提供在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录，确保施工顺利进行。
3.1、工程量根据实际施工面积，变更及甲方签证据实结算。
3.2、付款方式及期限：甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的 %，外墙保温完成付至保温工程量的 %，通过竣工验收后付至95﹪; 施工完付至 %)，通过竣工验收后付至95﹪。留5﹪保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或维修完毕后付清。
4.1、本工程保修金额为工程结算款的5%，在保修期内如发生施工质量问题，乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。
4.3、保修责任：本工程保修期内如发生质量问题，在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必须及时到达现场与甲方共同明确责任方，商议返修内容，属乙方责任的如乙方未能按期到达现场，甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修，所发生的费用由乙方承担。
4.4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起，甲方必须在7天之内对该工程审计定案，否则按乙方对该工程的预算为准。
&n
甲方需进行钢结构防火涂料施工，现委托乙方实施，为明确双方权利、责任、义务，经双方充分协商，签订本合同，双方必须共同遵守。
承包方式：乙方根据甲方蓝图设计要求购送钢结构防火涂料并负责施工; 工程总价：按上述承包范围的总面积为约8400 M2，施工总价为人民币：￥179200.00 元，人民币大写：拾柒万玖仟贰佰元整。工程完工以实际建筑边到边的面积计算为准。工程施工中材料涨跌与本合同价格无关。
本工程定于2015年9月4日开工至2015年9月30日完成合同约定的钢结构防火涂料施工工程量。工程施工中，因不可抗拒的因素工期顺延。
乙方根据设计要求选用防火涂料，根据国家施工规范进行施工，并提供防火涂料合格证。
自本工程合同签订之日起，甲方即应支付工程总造价为人民币：￥179200.00 元，人民币大写：拾柒万玖仟贰佰元整，乙方收款后在两个工作日内安排进场，至9月30日前完成施工。
1、甲方委派工地代表为甲方现场负责人，具体负责工程监督、协调及工程签证等事务，甲方中途更换驻工地代表，要求书面通知乙方。
2、乙方材料进场，甲方现场人员在24小时内进行验收，如不验收视为材料合格。
1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工。
2、如因防火涂料质量有问题，不符合要求，由乙方负责返工，费用由乙方承担。
3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度，积极配合甲方现场管理人员工作。
4、乙方严格按照安全施工规程进行施工，否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。
1、合同签订后，任何一方在半个月内不履行合同的，均须赔偿对方总工程款10%的违约金，如损失大于10%则按实际发生赔偿。
2、甲方不按合同约定支付工程款，每拖延一天，工期顺延，超过六天，按合同总价，每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%，停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担，工期顺延。
3、乙方逾期施工和完工，从逾期第六天开始，每逾期一天，按工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。
因天气、地震、战争或其它非甲、乙双方所能控制的原因导致甲、乙双方不能依本合同履行其义务的，甲乙双方均不需负赔偿责任。
发生纠纷双方应友好协商，若协商不能解决，依法解决。 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。 本合同自签订之日起生效，到竣工验收和所有款项结清之日起自然失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日涂料施工合同 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司部分外墙防水涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程地址： 西安市科技一路赢苑雅筑
2.施工内容：外墙防水涂料粉刷 ，总面积约 平方米。
3.工程开工日期： ___年______月______日
4.工程竣工日期：______年______月______日
5.工程承包方式：包工。
6.工程总天数：天,雨天顺延。
第二条 工程价款
工程价款按照总计 元计算(大写) 元。
第三条 工程质量及验收
1.工程使用主要材料由甲方提供。
2.工程验收标准：所有外墙面1层防水涂料，窗边补胶。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
第四条 付款方式
合同签订后，甲方在工程开工后两天付 10 %的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票或收据后，甲方支付 70 %的工程款，剩余的 20 %工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后一次性付清。
第五条 工程工期
乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第六条 工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第七条 其他事项
本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方应为工人购买人身意外保险。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方
负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。
第八条 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条 争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。
第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
签约日期： 年 月 日涂料施工合同 篇3
本合同为固定单价合同，此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。
③工程做法:
2.3、进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致。
2.4、材料进场均须提供在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录，确保施工顺利进行。
3.1、工程量根据实际施工面积，变更及甲方签证据实结算。
3.2、付款方式及期限：甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的 %，外墙保温完成付至保温工程量的 %，通过竣工验收后付至95﹪; 施工完付至 %)，通过竣工验收后付至95﹪。留5﹪保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或维修完毕后付清。
4.1、本工程保修金额为工程结算款的5%，在保修期内如发生施工质量问题，乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。
4.3、保修责任：本工程保修期内如发生质量问题，在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必须及时到达现场与甲方共同明确责任方，商议返修内容，属乙方责任的如乙方未能按期到达现场，甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修，所发生的费用由乙方承担。
4.4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起，甲方必须在7天之内对该工程审计定案，否则按乙方对该工程的预算为准。
&n
出自：范文文档-免费范文下载 >>
施工劳务合同
广州大学继续教育学院
