建设工程法规及相关知识临考突破试卷（一）

正确答案： A

本题解析： 1.A[解析]《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第18.1条规定,除专用合同条款另有丝定外,发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的,因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。故选项 A 正确。

正确答案： C

本题解析： 2.C[解析]施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由施工企业承担,故供应商应以施工企业为被告提起诉讼。这是因为项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。

正确答案： D

本题解析： 3.D [解析]《仲裁法》第十六条规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释》第一条规定,仲裁法第十六条规定的“其他书面形式”的仲裁协议,包括以合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式达成的请求仲裁的协议。由此可知,采取书面开式以外形式达成的仲裁协议无效,如口头约定的仲裁协议是无效的。故选项 D仲裁协议无效。

正确答案： C

本题解析： 4.C [解析]《民法典》第一百七十三条规定,有下列情形之一的,委托代理终止:(1)代理期限届满或者代理事务完成;(2) 被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。在建设工程代理行为中,其代理行为的终止主要发生于第(1)(2)(5)三种情形。

正确答案： B

本题解析： 5.B [解析]《民法典》第六百六十九条规定,订立借款合同,借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。第六百七十三条规定,借款人未按照约定的借款用途使用借款的,贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。故选项 B正确。

正确答案： D

本题解析： 6.D [解析]《专利法》第四十二条规定,发明专利权的期限为20 年,实用新型专利权的期限为 10 年外观设计专利权的期限为 15 年,均自申请日起计算。

正确答案： D

本题解析： 7.D[解析]《民法典》第六百八十六条规定,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。

正确答案： C

本题解析： 8.C [解析]担保方式除了选项A,C,D外,还包括质押、定金等方式。

正确答案： C

本题解析： 9.C [解析]《民法典》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3 年法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。

正确答案： C

本题解析： 10.C[解析]《国务院办公厅关于进一步优化营育环境更好服务市场主体的实施意见》提出，全面推行工程建设项目分级分类管理，在确保安全前提下,对社会投资的小型低风险新建、改扩建项目，由政府部门发布统一的企业开工条件，企业取得用地、满足开工条件后作出相关承诺,政府部门直接发放相关证书，项目即可开工。加快推动工程建设项目全流程在线审批,推进工程建设项目审批管理系统与投资审批、规划、消防等管理系统数据实时共享,实现信息一次填报、村料一次上传相关评审意见和审批结果即时推送。

正确答案： A

本题解析： 11.A[解析]《建筑法》第七条规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

正确答案： C

本题解析： 12.C[解析]《建筑法》第十一条规定,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 6 个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。该工程准备开工时间从2017年9月2日延至2018年3月8日超过6个月,应当重新办理开工报告的批准手续。

正确答案： C

本题解析： 13.C [解析]《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。故选项 C正确。

正确答案： B

本题解析： 14.B[解析]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的应当根据民法典第一百五十二条第一款的规定，认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的无资质的实际施工人在利益受到损害的情况下可以向转包人或违法分包人(合同相对人)乃至建设项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十三条规定,实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人。在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发白人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

正确答案： D

本题解析： 15.D[解析]《注册建造师管理规定》第六条规定申请初始注册时应当具备以下条件:(1)经考核认定或考试合格取得资格证书;(2)受聘于一个相关单位;(3)达到继续教育要求;(4)没有规定的不予注册的情形。

正确答案： A

本题解析： 16.A[解析]《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作的指南》规定建设单位是项目疫情常态化防控总牵头单位、首要责任单位,负责施工现场疫情防控工作指挥、协调和保障等事项。负责检查督促施工单位、监理单位、第三方进场检(监)测机构等单位落实疫情常态化防控责任。落实项目专(兼)职人员，负责疫情防控工作。

正确答案： D

本题解析： 17.D[解析]《民法典》第六十一条规定,依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。第六十二条规定，法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

正确答案： B

本题解析： 18.B [解析]《招标投标法》第三十一条规定,联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。故选项 B 正确。

正确答案： C

本题解析： 19.C [解析]《建筑业企业资质管理规定》第二十三条规定,企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请:(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(2)与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;(3)未取得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准施工的;(6)恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的:(7)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故,破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(8)按照国家法律法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的;(9)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的;(10)伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的;(11)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的;(12)其他违反法律、法规的行为。

正确答案： D

本题解析： 20.D [解析]《招标投标法实施条例》第五十八条规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中村人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。故选项 D正确。

正确答案： D

本题解析： 21.D[解析]《劳动合同法》第九十一条规定,用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者,给其他用人单位造成损失的,应当承担连带赔偿责任。故选项 D正确。

正确答案： B

本题解析： 22.B[解析]《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条规定,招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金不得超过项目估算价的 2%，但最高不得超过 80万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。故选项 B正确。

正确答案： A

本题解析： 23.A[解析]《注册建造师执业管理办法(试行)》第十条规定,注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。故选项A正确。

正确答案： D

本题解析： 24,D[解析]《招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。故选项 D正确。

正确答案： D

本题解析： 25．D【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

正确答案： D

本题解析： 26．D【解析】《民法典》第五百八十六条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20％，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。第五百八十八条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

正确答案： B

本题解析： 27．B【解析】《建设工程质量管理条例》第二十七条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选项B正确。

正确答案： C

本题解析： 28.C[解析]《招标投标法实施条例》第五十一条规定,有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

正确答案： A

本题解析： 29.A [解析]《劳动合同法》第十条规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。

正确答案： C

本题解析： 30.C[解析]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第九条规定,建设单位在申请办理施工许可手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。故选项 C正确。

正确答案： B

本题解析： 31.B [解析]《民法典》第五百五十一条规定,债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。

正确答案： D

本题解析： 32.D[解析]《劳动法》第四十四条规定,有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:(1)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的 150%的工资报酬;(2)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的 200% 的工资报酬:(3)法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的300%的工资报酬。

正确答案： A

本题解析： 33.A[解析]《劳动合同法》第四十四条规定,有下列情形之一的,劳动合同终止:(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或1用人单位被依法宣牛破产的(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。故选项 A 正确。

正确答案： B

本题解析： 34.B[解析]《劳动合同法》第十九条规定,劳动合同期限3 个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3 年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过 6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。第三十七条规定,劳动者提前30 日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3 日通知用人单位,可以解除劳动合同。故选项 B错误。

正确答案： A

本题解析： 35.A[解析]《民法典》第七百零五条规定,租赁期限不得超过20 年。超过 20 年的,超过部分无效。故选项 A 正确。《民法典》第七百零七条规定,租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式,无法确定租赁期限的,视为不定期租赁。故选项 B,C 错误。《民法典》第七百二十五条规定,租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。

正确答案： C

本题解析： 36.C[解析]《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

正确答案： D

本题解析： 37.D[解析]《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的:(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。

正确答案： B

本题解析： 38.B [解析]《文物保护法》第三十二条规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后，如无特殊情况,应当在24 小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。文物行政部门可以报请当地人民政府通知公安机关协助保护现场:发现重要文物的，应当立即上报国务院文物行政部门,国务院文物行政部门应当在接到报告后 15 日内提出处理意见故选项 B 正确。

正确答案： C

本题解析： 39.C[解析]《住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好建设工程企业资质告知承诺制审批有关工作的通知》规定,告知承诺制审批流程如下，(1)申请。企业通过建设工程企业资质申报软件或本地区省级住房和城乡建设主管部门资质申报系统,按要求填报企业资质申请信息生成电子数据包(须包含企业法定代表人承诺书),由省级住房和城乡建设主管部门上传至住房和城乡建设部企业资质审批系统。(申请办事指南、申报软件可通过住房和城乡建设部门户网站政务服务平台查询、下载。)(2)受理。我部行政审批集中受理办公室通过资质审批系统在线受理企业告知承诺中请事项，并出具受理凭证。(3)公示。企业告知承诺申请事项及填报的人员、业绩项目等信息在住房和城乡建设部门户网站公示,接受社会监督,公示期 10 个工作日。(4)审批。我部依据企业填报的资质申请信息和全国建筑市场监管公共服务平台人员、项目信息进行审批。(5)公告。对企业填报信息符合资质标准要求且在公示期内未被投诉举报的企业,我部按规定办理资质核准公告。(6)核查。对企业申报业绩项目通过遥感卫星照片比对、组织实地核查、委托省级住房和城乡建设主管部门抽查等方式进行核查。

正确答案： B

本题解析： 40.B[解析]《民法典》第七百七十五条规定,定作人提供材料的,应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料应当及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。故选项B不合理。

正确答案： B

本题解析： 41.B[解析]根据《住房城乡建设部办公厅关于实施(危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围包括:(1)深基坑工程。开挖深度超过5 m(含5 m)的基坑(槽)的土方开挖、支护降水工程。(2)模板工程及支撑体系。各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。@混凝土模板支撑工程:搭设高度8 m 及以上,或搭设跨度18 m及以上,或施工总荷载(设计值)15 kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20 kN/m及以上。图承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN 及以上。(3)起重吊装及起重机械安装拆卸工程D采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100 kN及以上的起重吊装工程。@起重量300 kN及以上,或搭设总高度200 m 及以上,或搭设基础标高在200 m 及以上的起重机械安装和拆卸工程(4)脚手架工程。@搭设高度 50 m及以上的落地式钢管脚手架工程。@提升高度在 150 m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。3分段架体搭设高度 20 m 及以上的悬挑式脚手架工程。(5)拆除工程。D码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。@文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程(6)暗挖工程。采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。(7)其他。@施工高度 50 m及以上的建筑幕墙安装工程。@跨度36 m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60 m 及以上的网架和索膜结构安装工程。3开挖深度 16 m 及以上的人工挖孔桩工程。@水下作业工程。同重量1000 kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。@采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

正确答案： A

本题解析： 42.A[解析]《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB 50411)第18.0.2条规定，节能分项工程验收应由专业监理工程师组织并主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加验收;必要时可邀请主要设备、材料供应商及分包单位、设计单位相关专业的人员参加验收。故选项 A正。

正确答案： C

本题解析： 43.C [解析]《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

正确答案： B

本题解析： 44.B[解析]《工伤保险条例》第十四条规定,职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(1)在工时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的:(3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。第十六条规定,职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的故选项 B不能认定为工伤。

正确答案： D

本题解析： 45.D[解析]《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规[2019]12 号)第十六条规定,企业投资项目的工程总承包宜采用总价合同,政府投资项目的工程总承包应当合理确定合同价格形式。采用总价合同的,除合同约定可以调救的情形外,合同总价一般不予调整。建设单位和工程总承包单位可以在合同中约定工程总承包计量规则和计价方法。依法必须进行招标的项目，合同价格应当在充分竞争的其础上合理确定。

正确答案： C

本题解析： 46.C[解析]《绿色施工导则》第4.3.1条规定,节材措施:(1)图纸会审时,应审核节材与材科资源利用的相关内容,达到材料损耗率比定额摄耗率降低30%。(2)根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存。(3)现场材料堆放有序。储存环境适宜,措施得当。保管制度健全,责任落实。(4)材料运输工具适宜,装却方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运。(5)采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。(6)优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案(7)应就地取材,施工现场 500 km 以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70% 以上。

正确答案： C

本题解析： 47.C [解析]《标准化法》第二条规定,标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。第十条规定,对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准。强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的,从其规定。

正确答案： B

本题解析： 48.D[解析]《建设工程安全生产管理条例》第三十五条规定,施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应当组织有关单位进行验收,也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。故选项 D正确。

正确答案： D

本题解析： 49.D[解析]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定,建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单住依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务总承包单住和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单住不服从管理导致生产安全事故的.由分包单住承把主要责任。

正确答案： A

本题解析： 50.A [解析]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条规定,事故报告后出现新情况的，应当及时补报，自事故发生之日起 30 日内,事故造成的铸亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人教发生变化的，应当及时补报，

正确答案： D

本题解析： 51.D[解析]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条规定,特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。故选项 D正确。

正确答案： B

本题解析： 52.B[解析]《生产安全事故报告和调查处理条例)第三条规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故,是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故,是指造成 10 人以上30 人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者 5 000 万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故,是指造成3人以上10 人以下死亡,或者10人以上 50 人以下重伤,或者 1 000 万元以上5 000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者 10 人以下重伤或者1000 万元以下直接经济损失的事故。本条第一款所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。故选项 B正确。

正确答案： A

本题解析： 53.A[解析]《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定,工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故选项 A 正确。

正确答案： A

本题解析： 54.A [解析]《建设工程质量管理条例》第十三条规定,建设单位在开工前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续,工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。故选项 A 正确。

正确答案： C

本题解析： 55.C[解析]《民事诉讼法》第九十五条规定,人民法院进行调解,可以邀请有关单位和个人协助被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。故选项 A 正确。《民事诉讼法》第九十六条规定,调解达成协议,必须双方自愿,不得强迫调解协议的内容不得违反法律规定。故选项 B 正确。《民事诉讼法》第九十七条规定,调解达成协议,人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。故选项 C 错误。《民事诉讼法》第九十九条规定,调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的,人民法院应当及时判决。故选项 D正确。

正确答案： D

本题解析： 56.D[解析《行政诉讼法》第二条规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。前款所称行政行为,包括法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为。可以看出,行政诉讼的被告只能是行政机关,原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织。故选项D正确。

正确答案： B

本题解析： 57.B[解析]重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。《刑法》第一百三十五条规定,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处3 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。

正确答案： B

本题解析： 58.B[解析]《仲裁法》第九条规定,仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。故选项 B正确。

正确答案： D

本题解析： 59.D[解析]《民事诉讼法》第一百九十九条规定当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审;当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件,也可以向原审人民法院申请再审。第二百零五条规定,当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后6个月内提出。故选项 D错误。

正确答案： D

本题解析： 60.D[解析]《民法典》第一百九十五条规定,有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:(1)权利人向义务人提出履行请求;(2)义务人同意履行义务;(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

正确答案： B, C, D, E

本题解析： 61.BCDE [解析]《商标法》第六十三条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的1倍以上5倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账薄、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予 500 万元以下的赔偿。

正确答案： B, C, D, E

本题解析： 62.BCDE[解析]《建设工程质量保证金管理办法》第二条规定,缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,由发、承包双方在合同中约定。第四条规定,缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目,保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。第六条规定,在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。第七条规定,发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保区金额不得高于工程价款结算总额的3%。

正确答案： A, B, C, D

本题解析： 63.ABCD[解析]《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:(1)依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的，其进度符合施工要求;(4)已经确定施工企业;(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书,施工图设计文件已按规定审查合格;(6)有保证工程质量和安全的具体措施。

正确答案： A, C, D, E

本题解析： 64.ACDE[解析]《建设工程企业资质管理制度改革方案》规定,精简资质类别,归并等级设置。为在疫情防控常态化条件下做好“六稳”工作、落实“六保”任务,进一步优化建筑市场营商环境,确保新旧资质平稳过渡,保障工程质量安全,按照稳中求进的原则,积极稳妥推进建设工程企业资质管理制度改革。对部分专业划分过细、业务范围相近、市场需求较小的企业资质类别予以合并,对层级过多的资质等级进行归并。改革后,工程勘察资质分为综合资质和专业资质,工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业和事务所资质,施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质,工程监理资质分为综合资质和专业资质。

正确答案： A, D, E

本题解析： 65.ADE[解析]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十七条规定,有下列情形之一,承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持(1)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满(2)当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满 2年。(3)因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90 日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满;当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自承包人提交工程竣工验收报告90 日后起满2年。发包人返还工程质量保证金后,不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

正确答案： A, B

本题解析： 66.AB[解析]《招标投标法实施条例》第五十一条规定,有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议:(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有申通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

正确答案： A, C, D

本题解析： 67.ACD [解析]《民法典》第七百九十三条规定,建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(1)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用。(2)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。

正确答案： A, C, D, E

本题解析： 68.ACDE[解析]《优化营商环境条例》第六十九条规定,政府和有关部门及其工作人员有下列情形之一的,依法依规追究责任:(1)违法干预应当由市场主体自主决策的事项。(2)制定或者实施政策措施不依法平等对待各类市场主体。(3)违反法定权限、条件、程序对市场主体的财产和企业经营者个人财产实施查封、冻结和扣押等行政强制措施。(4)在法律、法规规定之外要求市场主体提供财力、物力或者人力;(5)没有法律、法规依据强制或者变相强制市场主体参加评比、达标、表彰、培训、考核、考试以及类似活动,或者借前述活动向市场主体收费或者变相收费。(6)违法设立或者在目录清单之外执行政府性基金、涉企行政事业性收费、涉企保证金;(7)不履行向市场主体依法作出的政策承诺以及依法订立的各类合同或者违约拖欠市场主体的货物、工程、服务等账款。(8)变相设定或者实施行政许可,继续实施或者变相实施已取消的行政许可,或者转由行业协会商会或者其他组织实施已取消的行政许可(9)为市场主体指定或者变相指定中介服务机构，或者违法强制市场主体接受中介服务。(10)制定与市场主体生产经营活动密切相关的行政法规、规章、行政规范性文件时,不按照规定听取市场主体、行业协会商会的意见。(11)其他不履行优化营商环境职责或者损害营商环境的情形。

正确答案： B, C, D, E

本题解析： 69.BCDE [解析]《劳动合同法》第二十六条规定，下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。故选项 D,E符合题意。选项 C 属于违反法律强制性规定;选项B属于用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利,故选项 B,C 符合题意。

正确答案： A, C, D, E

本题解析： 70.ACDE [解析]《招标投标法实施条例》第六十一条规定,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,行政监督部门应当予以驳回。第六十二条规定,行政监督部门处理投诉,有权查阅、复制有关文件、资料,调查有关情况,相关单位和人员应当予以配合。必要时,行政监督部门可以责令暂停招标投标活动行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密,应当依法予以保密。

正确答案： A, B, D, E

本题解析： 71.ABDE [解析]《劳动合同法》第三十九条规定劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的:(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的(6)被依法追究刑事责任的。

正确答案： A, C, E

本题解析： 72.ACE [解析]《民法典》第九百一十九条规定,委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。因此,委托合同是一种典型的提供劳务的合同。故选项 A 正确。委托合同可以是有偿合同,也可以是无偿合同。故选项 B错误委托的事务既可以是法律行为,也可以是事实行为。故选项C 正确。委托合同不同于行纪合同行纪合同委托的仅是商事贸易行为。委托合同的适用范围则比较广泛,不局限于商事贸易。故选项D错误。委托合同的订立以双方相互信任为前提,如果双方缺乏信任,委托合同难以建立。故选项E正确。

正确答案： A, B, D

本题解析： 73.ABD[解析]《建设工程安全生产管理条例》第二十二条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。故选项A,B,D正确。

正确答案： B, C

本题解析： 74.BC [解析]《民法典》第五百一十三条规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期价格调整时,按限内政府照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。

正确答案： A, B, C, D

本题解析： 75.ABCD[解析]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条规定,施工单位应当在施工现场入口处施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。故选项 A,B,C,D正确。

正确答案： A, C, E

本题解析： 76.ACE [解析]《民法典》第二百零九条规定,不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。第二百一十四条规定,不动产物权的设立、变更、转让和消灭,依照法律规定应当登记的,自记载于不动产登记簿时发生效力。第二百一十五条规定,当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者当事人另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。

正确答案： A, B, D

本题解析： 77.ABD[解析]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条规定,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。故选项A,BD正确。

正确答案： A, C

本题解析： 78.AC [解析]《建设工程质量管理条例》第四十条规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2 个采暖期、供冷期;(3)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

正确答案： A, C, D

本题解析： 79.ACD[解析]《仲裁法》第十六条规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列法定内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。

正确答案： B, C, E

本题解析： 80.BCE[解析]《民事诉讼法》第九十八条规定，下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书:(1)调解和好的离婚案件;(2)调解维持收养关系的案件;(3)能够即时履行的案件;(4)其他不需要制作调解书的案件。对不需要制作调解书的协议,应当记入笔录,由双方当事人、审判人员书记员签名或者盖章后,即具有法律效力。故选项BCE正确。